Day、DataTechという、3つのイベントを開催しております。それぞれ編集部独自の切り口で、業界トレンドや最新事例を網羅。最新の動向を知ることができる場として、好評を得ています。Academy」や、すべてのITパーソンに向けた「新エバンジェリスト養成講座」などの講座を企画しています。EnterpriseZine編集部ならではの切り口・企画・講師セレクトで、明日を担うIT人材の育成をミッションに展開しております。前回は、正式契約を結ぶことなくベンダに作業着手を依頼したが、結局、システムは完成することなくプロジェクトが頓挫してしまった判例をご紹介しました。請負契約前提の作業であっても、ベンダには商法512条に基づいてそこまでに行った作業について費用を請求することができ、そうしたことに備えて契約前の約束を文書化し、しかるべき責任者が合意すべきであること、金を払っても何も得られない可能性をリスクとして管理すべきであることをお話ししました。3契約前作業ではベンダのプロジェクト管理責任を問えない。4契約前作業は準委任のように扱う。今回も、同じ判例を基に、契約前作業着手の問題について考えてみたいと思います。再掲で恐縮ですが、前回の判例をもう一度、ご覧ください。東京地裁平成19年10月31日判決よりスポーツ施設運営業のユーザ企業が、会計システム導入のため開発を行うこととし、3つのベンダの提案を受けた。約束したあるベンダに請負で依頼することを内定し、ベンダ企業は、開発代金の見積もりと取引基本契約書,請負契約書の案文を送付した。正式契約を締結する前になって、ベンダは、”この開発については、要件も定まっておらず納期も厳しいことから,要件定義が完了した段階で請負契約を締結したい。スケジュール管理も自身が行うという提案をして、ユーザもこれを了承した。契約のないまま、要件定義が開始されたが、途中、作業に遅れがみられたことから,ユーザの担当者は、ベンダの担当者に全体の納期に影響はないか確認したところ,問題ないとの回答だった。ところが、それから二ヶ月後、進捗の遅れは回復せず、ベンダが納期の遵守は不可能であるとして3カ月後らせる旨の提案をしたが、ユーザは、これを受け入れず、こうしたベンダの申し入れは、信頼関係を著しく破壊するものだとして、正式契約を締結しない旨を通知した。この事件について裁判所は、たとえ正式な契約がなくてもベンダの作業着手をユーザが命じるあるいは容認していれば双方に債権債務が生じると考え、また、商法512条に基づいて、システムが完成していなくても受注者であるベンダは行った仕事に対して相応な報酬を請求できるとの考えで、以下のような判決を下しました。東京地裁平成19年10月31日判決より(続き)ベンダは,ユーザとの間に新会計システムの開発製作に係る請負契約は締結されなかったものの,ユーザの委託を受けて要件定義を確定し,本件契約を締結するための作業を行ったのであるから,商法512条に基づき相当額の報酬を受けるべき請求権を有するものというべきである。その報酬額は,当事者の意思,実際に要した費用,行った業務の内容・程度等の諸般の事情を考慮して客観的に合理的な額が算定されるべきである(後略)さて、この判決を読んでいるとある疑問が湧いてきます。このプロジェクトは、確かに正式契約時には請負とするつもりだったのかもしれませんし、ユーザ側のITリテラシからしても、それが妥当なのかもしれません。契約前の作業について”請負”のようにベンダ任せで良かったのかという点については、疑問の残るところです。ウクライナ侵攻で活発化するハクティビストの正体3「グローバル一体経営」の実現に王手。ウクライナ侵攻で活発化するハクティビストの正体3「グローバル一体経営」の実現に王手。中島明日香さん1リコー、大規模言語モデル(LLM)による独自のAI開発、「GPT-X時代」に向け進化中2ベンダーがVPN装置のパッチあてといった脆弱性対策に及び腰なワケ──意識すべき、利用者側の心得とは3「グローバル一体経営」の実現に王手。Day、DataTechという、3つのイベントを開催しております。それぞれ編集部独自の切り口で、業界トレンドや最新事例を網羅。最新の動向を知ることができる場として、好評を得ています。ウクライナ侵攻で活発化するハクティビストの正体3「グローバル一体経営」の実現に王手。ウクライナ侵攻で活発化するハクティビストの正体3「グローバル一体経営」の実現に王手。中島明日香さん1リコー、大規模言語モデル(LLM)による独自のAI開発、「GPT-X時代」に向け進化中2ベンダーがVPN装置のパッチあてといった脆弱性対策に及び腰なワケ──意識すべき、利用者側の心得とは3「グローバル一体経営」の実現に王手。ウクライナ侵攻で活発化するハクティビストの正体3「グローバル一体経営」の実現に王手。中島明日香さん1リコー、大規模言語モデル(LLM)による独自のAI開発、「GPT-X時代」に向け進化中2ベンダーがVPN装置のパッチあてといった脆弱性対策に及び腰なワケ──意識すべき、利用者側の心得とは3「グローバル一体経営」の実現に王手。23は、JSONとリレーショナルの二面性追求。将来的には業界横断型プラットフォームへ新着記事一覧を見るイベントイベントカレンダーを見る講座イベントカレンダーを見る「EnterpriseZine」(エンタープライズジン)は、翔泳社が運営する企業のIT活用とビジネス成長を支援するITリーダー向け専門メディアです。データテクノロジー/情報セキュリティ/システム運用の最新動向を中心に、企業ITに関する多様な情報をお届けしています。イラストの無断転載を禁じます。記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。